工程竣工迟迟不审计怎么办

Question

如题所述

Answer 1

法律主观：

可以去法院起诉对方，要求支付 工程款 。 在建筑工程竣工后,如果甲方一直不验收,乙方可按合同约定向甲方申请验收,若甲方无故不肯验收可 诉讼 解决,要求按照合同支付工程款和利息或者 违约金 。

法律客观：

《关于审理 建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释》第十四条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： (一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。